Contraloría - Dictamen N° 44229 2011

Dictamen 44229 de 2011. La CGR determina que la Municipalidad de Paine debe pagar los mayores gastos generales por la paralización de obras de la Escuela F-820, conforme al Dto 75/2004 del MOP, debido a la evaluación de daños post-terremoto.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Ernesto Johansen Sanguino
• Materia: Pago de mayores gastos generales por paralización de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por falta de pago de mayores gastos generales durante la paralización de las obras del contrato “Ampliación Escuela F-820, Elías Sánchez Ortúzar” debido a la evaluación de daños por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
• Hechos relevantes: Las obras fueron paralizadas por instrucciones del Inspector Técnico por 127 días.
• Documentación asociada: Decreto N° 1.382 de 2009 de la Municipalidad de Paine (aprobación del contrato); decreto N° 879 de 2008 (aprobación de las Bases Administrativas Generales).

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas), artículos 147 y 148.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de mayores gastos generales por la paralización de las obras.
• Argumentación CGR: Se considera aplicable el Reglamento para Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, específicamente los artículos 147 y 148 del Decreto Supremo N° 75 de 2004. La cláusula primera del contrato establece que el contratis...