Contraloría - Dictamen N° 46165 2011

Dictamen N° 46.165, 21-VII-2011, rechaza reconsideración de Figuz S.A. respecto a multa por atraso en contrato con Municipalidad de Ninhue. La CGR valida la fecha de término de obra establecida por la inspección técnica, confirmando la procedencia de la multa según bases administrativas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Figuz S.A.
• Materia: Aplicación de multa por atraso en ejecución de proyecto.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 2.245, de 2010, de la Contraloría Regional del Biobío, que validó la aplicación de una multa por atraso en la ejecución del contrato “Construcción Casetas Sanitarias Localidad de Ninhue” entre Figuz S.A. y la Municipalidad de Ninhue.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional del Biobío determinó que las obras se terminaron fuera del plazo contractual (11 de enero de 2008) y la Municipalidad aplicó la multa correspondiente. El recurrente alega que la anotación del Inspector Técnico que da cuenta del término de las obras al 25 de enero de 2008 no fue firmada por persona con la debida representación de la empresa.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases Administrativas Generales: Punto N° 2, letra j) (inspección técnica de obras), punto N° 13.2 (control del avance físico), punto 13.3.2 (multa por atraso).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Municipalidad de Ninhue aplicó correctamente la multa por atraso, considerando la fecha de término de las obras establecida por la inspección técnica.
• Argumentación CGR: La Contraloría Genera...