Contraloría - Dictamen N° 46991 2011

Dictamen 46991 de 2011. Se rechaza solicitud de Besalco S.A. de indemnización por demora en entrega de terreno para obra 'Reposición Ruta 126'. Se aplica el artículo 138 del Dto 75/2004 del MOP, considerando que las bases permitían entregas parciales y no se probó retardo en el programa de trabajo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Paulo Bezanilla Saavedra, en representación de Besalco S.A.
• Materia: Improcedencia de pago de indemnización por demora en entrega de terreno.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de Besalco S.A. de indemnización conforme al artículo 138 del decreto N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas), por mayores costos incurridos debido a la demora en la entrega del terreno para la ejecución de la obra “Reposición Ruta 126, sector Coelemu-Rafael-Tomé”.
• Hechos relevantes: Según las bases administrativas, el servicio debía entregar los terrenos dentro de 15 días desde la solicitud, lo que no ocurrió. La Dirección de Vialidad controvierte los atrasos y niega la procedencia de la indemnización.
• Documentación asociada: Resolución N° 318 de 2006 de la Dirección General de Obras Públicas (adjudicación de la obra).

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Dto 75/2004 moopp art/138, Dto 75/2004 moopp art/137

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la indemnización solicitada por Besalco S.A. por la demora en la entrega del terreno para la ejecución de la obra.
• Argumentación CGR: La CGR considera ajustado el proceder de la Dirección de...