Contraloría - Dictamen N° 48633 2011

Dictamen 48633 de 2011. Álex Santana recurre por irregularidades en licitación de obras para funicular en Parque Bicentenario. CGR determina necesidad de establecer responsabilidades administrativas por licitar proyecto no apto y dictamina que la obra no requiere permiso de edificación según DFL 458/75.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Patagonia Austral Ltda.
• Materia: Estudio para la construcción de Obras Civiles para la instalación de un funicular en el Parque Bicentenario de la Infancia.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Alegaciones referidas a la ejecución del proyecto de “Construcción Obras Civiles para Instalación de Funicular. Parque Bicentenario de la Infancia”, cuya adjudicación fue sancionada por la resolución exenta N° 825, de 2010, del Parque Metropolitano de Santiago.
• Hechos relevantes: El recurrente expresa que los antecedentes técnicos relativos a la mecánica de suelos, entregados por la autoridad administrativa en el proceso de licitación, no guardaban relación con el tipo de obra que se estaba ejecutando y que durante el mismo certamen se indicó que la referida obra contaba con el respectivo permiso de edificación, pero que, sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos se advirtió que ello no era así.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Argumentación CGR: Existe concordancia en que los antecedentes de mecánica de suelos entregados con motivo de la contratación no permitían la ejecución de la obra. Así, se reconoce expresamente en la resolución exenta N° 1.503, de 2010, del mismo servicio, que dispuso la paralización de ...