Contraloría - Dictamen N° 58859 2011

Dictamen 58859 de 2011. Contraloría General de la República rechaza reconsideración sobre multas aplicadas a Constructora Coex Limitada por atraso en obra de centro de salud, confirmando que la valorización de aumentos de obra se ajustó a las bases de licitación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Coex Limitada
• Materia: Aplicación de multas en contrato a suma alzada y valorización de aumentos de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 6.306, de 2010, de la Contraloría Regional de Los Lagos, que validó la multa y la valorización de aumentos de obra.
• Hechos relevantes: La constructora alega paralización de faenas por 117 días y errores en el cálculo de gastos generales y utilidades.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas especiales del contrato "Construcción Centro de Salud Río Negro Hornopirén", aprobado mediante la resolución N° 669, de 2007, del Servicio de Salud Llanquihue, Chiloé y Palena (actual Servicio de Salud del Reloncaví).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la multa aplicada y la correcta valorización de los aumentos de obra.
• Argumentación CGR: No se advierte paralización de faenas que justifique el atraso. La valorización de los aumentos de obra se ajusta a las bases administrativas.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Se rechaza la reconsideración. Se confirma la legalidad de la multa y la valorización de los aumentos de obra.
• Criterios establecidos: La valorización de aumentos de o...