Contraloría - Dictamen N° 61803 2011

Dictamen N° 61.803, de 2011, se pronuncia sobre la multa aplicada por la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, a Siga Consultores S.A. por atraso en la entrega de informe final, conforme al artículo 87 del Dto. 48/94 del MOP. Se confirma la procedencia de la multa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Siga Consultores S.A.
• Materia: Procedencia de multa por atraso en la entrega de informe final en contrato de consultoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de revisión de multa cursada por la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, por atrasos en la entrega del informe final de la "Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Habilitación Centro Gabriela Mistral Etapa 1".
• Hechos relevantes: La asesoría finalizó el 19 de agosto de 2010, antes que la obra (25 de agosto de 2010). La empresa alega imposibilidad de obtener información necesaria para el informe. El informe final fue entregado completo el 9 de diciembre de 2010, fuera del plazo estipulado.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: No se mencionan leyes.
• Reglamentos: Decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, artículo 87.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si se ajusta a la normativa la aplicación de multa por atraso en la entrega del informe final.
• Argumentación CGR: El artículo 87 del decreto N° 48, de 1994, establece multa por incumplimiento en las fechas de entrega por responsabilidad del consultor. El punto 18 de las bases admin...