Contraloría - Dictamen N° 61949 2011

Dictamen 61949 de 2011. Se pronuncia sobre derechos de contratante con la Dirección de Obras Portuarias (DOP) respecto a la entrega de certificado de seguridad de transbordador. Estima que la DOP debe recepcionar la nave y pagar gastos justificados al contratista, sin perjuicio de las multas contractuales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Asesorías y Construcciones Navales Limitada.
• Materia: Derechos del particular contratante frente a la Dirección de Obras Portuarias por retraso en la entrega de dotación para obtener certificado de seguridad de transbordador.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Contrato por trato directo para el “Diseño y Construcción de un Transbordador para operar en el Lago General Carrera - Región de Aysén”, aprobado por resolución N° 61, de 2009, de la Subsecretaría de Obras Públicas.
• Hechos relevantes: La empresa no ha podido obtener el certificado general de seguridad emitido por la autoridad marítima, requisito para la recepción de la nave, debido a que la Dirección de Obras Portuarias no ha proporcionado la tripulación requerida.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto N° 248, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional: Artículos 29 y 42 (Reglamento sobre Reconocimiento de Naves y Artefactos Navales).
• Código Civil: Artículo 1546 (Buena fe contractual).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la falta de entrega de la dotación de cargo por parte de la Dirección de Obras Portuarias justifica la imposibilidad de obtener el certificado de seguridad y si esto afecta los derechos del contratista. ...