Contraloría - Dictamen N° 65272 2011

Dictamen N° 65272 de 2011. El Gobierno Regional Metropolitano puede pagar deudas previsionales del contratista con cargo a estados de pago pendientes o retenciones, según Dto 15/92 MOP, art. 153. La responsabilidad por intereses y multas derivados del pago tardío recae en el contratista.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jaime Imilán Álvarez, en representación de Constructora Colombo y Cía Ltda.
• Materia: Pago de deudas previsionales de contratista por parte del Gobierno Regional con cargo a retenciones del contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud sobre la procedencia de que el Gobierno Regional Metropolitano asuma el pago de multas e intereses por deuda previsional de trabajadores de la empresa Constructora Colombo y Cía Ltda., con cargo a las retenciones del contrato “Construcción Comisaría en la Comuna de El Bosque”, tras el término anticipado del contrato dispuesto por la resolución N° 19, de 2004, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana.
• Hechos relevantes: La empresa alega que la responsabilidad por intereses y multas corresponde al servicio debido a la demora en aplicar las retenciones. El Gobierno Regional indica que la suma total de las retenciones se destinó al pago de deudas previsionales y que tuvo conocimiento de las acreencias por un oficio del Tercer Juzgado de Letras de Santiago en 2007, realizando pagos desde 2008.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas), artículos 144 y 153.

IV. ANÁL...