Contraloría - Dictamen N° 65842 2011

Dictamen N° 65.842, 18-X-2011. La CGR se abstiene de aprobar la resolución N° 87/2011 de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) sobre devolución de retenciones en contrato de construcción, debido a un cálculo incorrecto de multa por atraso según el artículo 163 del Dto. 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Portuarias
• Materia: Abstención de dar curso a resolución que aprueba devolución de retenciones por cálculo incorrecto de multa.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 87, de 2011, de la Dirección de Obras Portuarias, que aprueba la devolución de las retenciones del contrato "Construcción Rampa Fija en Punta Coronel, Chacao".

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 163 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la correcta aplicación del artículo 163 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas en el cálculo de la multa por atraso.
• Argumentación CGR: Se advierte que para el cálculo de la multa por atraso descontada en los estados de pago Nos 14 y 15, no se consideró la actualización del monto del contrato a la fecha de su pago, en contravención a lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución N° 87, de 2011...