Contraloría - Dictamen N° 77912 2011

Dictamen N° 77.912, de 2011, se refiere a reclamo por incumplimiento de pagos en la obra "Construcción Veredas Manuel Rodríguez y otros" en Lo Prado. CGR reitera que la Municipalidad debe cumplir los pagos según bases, sin justificar retrasos por falta de transferencias SUBDERE.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Cerco Limitada
• Materia: Reclamo por incumplimiento de pagos en la obra "Construcción Veredas Manuel Rodríguez y Otros", comuna de Lo Prado.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Constructora Cerco Limitada reclama a la Contraloría General por el no pago de una parte de los montos adeudados por la Municipalidad de Lo Prado, pese a haber presentado los antecedentes y suscrito la liquidación final del contrato.
• Hechos relevantes:
  • Aprobación del proyecto mediante oficio Nº 2.691, de 2009, de la SUBDERE.
  • Aporte inicial de la SUBDERE de $15.299.000 y aporte municipal de $14.701.000.
  • Retrasos en los pagos por falta de disponibilidad de recursos.
  • Aprobación de ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista.
• Documentación asociada:
  • Oficio Nº 1.062, de la Municipalidad de Lo Prado.
  • Decretos alcaldicios Nos.1.814 y 2.338, ambos de 2009.
  • Oficio Nº 467, de 2010, del municipio.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 18.575, artículo 62, N° 8.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Municipalidad de Lo Prado incurrió en incumplimiento de contrato al retrasarse en los pagos a la Constructora Cerco Limitada.
• Argumentación CGR: La CGR señala...