Contraloría - Dictamen N° 80774 2011

Dictamen N° 80.774 de 2011 rechaza solicitud de reconsideración del dictamen N° 59.916 de 2011. Confirma procedencia de disminuciones de obras y aplicación de multas por atraso a empresa en contratos de construcción en Valparaíso, basándose en el carácter a suma alzada del contrato y el atraso en partidas no relacionadas con el proyecto eléctrico.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Luis Leiva Pérez, en representación de la empresa Andino Construcciones e Inversiones Limitada.
• Materia: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 59.916 de 2011, sobre obras de construcción en la comuna de Valparaíso y la aplicación de multas por atraso.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 59.916, de 2011, relativo a las obras de “Construcción Plaza Tranque Seco, Barrio Rodelillo” y “Construcción Cancha Tranque Seco, Barrio Rodelillo”, ambas de la comuna de Valparaíso.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 59.916 de 2011 ratificó la procedencia de las disminuciones de obras dispuestas por el SERVIU de la Región de Valparaíso y la aplicación de multas por atraso a la empresa requirente. El recurrente alega que el atraso se debió a demoras en la aprobación del proyecto eléctrico.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la reconsideración del dictamen N° 59.916 de 2011, en relación con la aplicación de multas por atraso en las obras.
• Argumentación CGR: La CGR señala que la circunstancia de que también se contemplara la instalación de canalizaciones y luminarias en el contrato de construcción de la cancha no permite variar el criterio...