Contraloría - Dictamen N° 1722 2012

Dictamen 1722 de 2012. Se refiere a la ejecución de contrato de adquisición, instalación y puesta en servicio de luminarias en Ñuñoa. CGR establece criterios sobre reemplazo de luminarias, aplicación de resolución SEC y multas por atraso, ordenando investigación sobre diferencias en catastro.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director de obras de la Municipalidad de Ñuñoa y Elec-Chile Compañía Industrial de Productos Eléctricos Limitada.
• Materia: Ejecución de contrato de adquisición, instalación y puesta en servicio de luminarias en la comuna de Ñuñoa.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Inquietudes del director de obras municipales y reclamaciones de la empresa Elec-Chile respecto a la ejecución del contrato de luminarias.
• Hechos relevantes: Suspensión de estados de pago, aplicación de multas por atraso y diferencias entre el catastro de luminarias y la situación en terreno.
• Documentación asociada: Oficio N° A 1300/2615, de 2011, de la Municipalidad de Ñuñoa.

III. MARCO NORMATIVO

• Cláusula cuadragésima del contrato.
• Artículo 10.1.1. de las bases administrativas de la licitación.
• Resolución N° 2.807, de 2010, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
• Cláusula décimo quinta del contrato respectivo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Interpretación y aplicación de cláusulas contractuales y normativa sectorial en la ejecución del contrato de luminarias.
• Argumentación CGR:
  • Respecto al reemplazo de lámparas, se considera superada la situación al manifestar la empresa su voluntad ...