Contraloría - Dictamen N° 10331 2012

Dictamen 10331 de 2012, Serviu Metropolitano. Observa resolución que aprueba liquidación de contrato de obras por no aplicar multas por atraso, incumplimiento de estándares IRI en pavimentación y falta de evaluación estadística de controles de calidad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del Serviu Metropolitano
• Materia: Observaciones a la resolución de liquidación de contrato de construcción de corredor de transporte público.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 376 de 2011 del Serviu Metropolitano que aprueba la liquidación del contrato de obras de “Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Anillo Intermedio”, en las comunas de Renca, Conchalí e Independencia.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la correcta aplicación de multas establecidas en el contrato de obras durante la liquidación del mismo.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observa la resolución debido a:
  • No consta la aplicación de multas establecidas en la letra b) del punto 4 de la resolución Nº 918, de 2006, del Serviu Metropolitano, por incumplimiento del avance de obras según la programación financiera.
  • El estado de pago N° 36 consigna una multa de $10.365.110 sin acompañar los antecedentes que la fundamenten.
  • El informe de evaluación APSA N° 08-154-01, de diciembre de 2008, revela valores del Índice de Regularidad Internacional (IRI) que superan los límites máximos permitidos (2,8 m/km y 2,2 m/km) sin que conste la aplicación de multas o repar...