Contraloría - Dictamen N° 10336 2012

Dictamen 10336, 20-II-2012. Contraloría cursa con alcance resolución MOP autorizando devolución de retenciones en proyecto. Aplica dictamen 42763/2011 sobre ampliación de plazo sin acto administrativo pertinente. Se ordena regularizar modificación de plazo y sujetarse a art. 161 dto. 75/2004 MOOPP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcance resolución sobre devolución de retenciones en proyecto de obras públicas por falta de acto administrativo de ampliación de plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 194, de 2011 del Ministerio de Obras Públicas autoriza la devolución de retenciones del proyecto “Obras de Emergencia Mejoramiento Conservación y Reparación del Colector García Reyes, Ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos”.
• Hechos relevantes: El dictamen tiene presente los antecedentes señalados en los considerando de la resolución de la suma respecto del oficio N° 42.763, de ese mismo año, de este Órgano de Control, que representó la resolución N° 90, de 2011, sobre la misma materia, por haberse ampliado el plazo del contrato sin la dictación del acto administrativo pertinente, lo que incidía en el monto de las multas por atraso.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, artículo 161, inciso tercero.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la devolución de retenciones en un contrato de obra pública donde se amplió el plazo sin el acto...