Contraloría - Dictamen N° 9810 2012

Dictamen 9810 de 2012. Se reconsideran parcialmente dictámenes anteriores sobre pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de reposición y ampliación de ruta. Se determina derecho a indemnización por mayor plazo de 32 días debido a demora en traslado de postaciones y deficiencias del proyecto.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora FV Ltda.
• Materia: Pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de reposición y ampliación de la Ruta 25, Sector Circunvalación a Calama III Etapa.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración de los oficios N° 3.844, de 2010, N° 51.134, de 2007 y N° 8.142, de 2009, todos de la Contraloría General de la República, que representaron las resoluciones N° 537, de 2009 y N° 678, de 2007, de la Dirección de Vialidad, que sancionaban un pago por concepto de indemnización de gastos generales.
• Hechos relevantes: Los recurrentes señalan que los aumentos de plazo convenidos dan lugar a la indemnización, ya que no están asociados a incrementos de obras sino a la pérdida de tiempo provocada por un proyecto deficiente y a la demora del mandante en el pago de los valores pro forma. El contrato se ejecutó en un plazo de más de veinte meses y por un monto de $2.595.176.134, no obstante que originalmente se estipuló con una duración de diez meses y por un monto de $2.496.090.907.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 139 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *Cue...