Contraloría - Dictamen N° 18436 2012

Dictamen N° 18.436 de 2012, se pronuncia sobre la reclamación de Constructora Contex Ltda. respecto al término anticipado del contrato de construcción de obras fluviales en el Río Andalién, dispuesto por la Dirección de Obras Hidráulicas, conforme al artículo 151 letra d) del Dto. 75/2004 MOP. Se rechaza la reclamación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora Contex Ltda.
• Materia: Reclamación contra el término anticipado de contrato de obras fluviales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de Constructora Contex Ltda. contra la resolución N° 132 de 2010 de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) que aprobó el término anticipado del contrato "Construcción de Obras Fluviales Río Andalién, Esteros Nonguén y Palomares, Región del Biobío, Etapa 1 (Estero Nonguén)".
• Hechos relevantes: La DOH resolvió el término anticipado del contrato por incumplimiento del programa de trabajo, según el artículo 151, letra h), del decreto N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas).

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas, artículo 151, letras d) y h).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la resolución N° 132 de 2010 de la DOH, que aprobó el término anticipado del contrato, se ajustó a derecho.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) manifiesta que, según el libro de obras, al 21 de enero de 2010 el contratista mantenía un atraso superior al 30%, lo cual habilitó al servicio contratante para poner...