Contraloría - Dictamen N° 25372 2012

Dictamen 25372 de 2012. Reconsidera oficios de la Contraloría Regional sobre multa por atraso en obra de conservación de caminos en Copiapó. Se determina que la Dirección de Vialidad debe evaluar la incidencia del retraso en la entrega de monografías en la multa aplicada.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Claudio Carmona Espinosa
• Materia: Reconsideración de oficios de la Contraloría Regional sobre aplicación de multa por atraso en la entrega de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración de oficios N°s. 204 y 488, ambos de 2011, de la Contraloría Regional de Atacama, que determinaron que la Dirección de Vialidad actuó conforme a derecho al aplicar multa al contratista por atraso en la obra “Conservación Global de Caminos Programa Adicional 2007, Sector Cordillera, Provincia de Copiapó, I Etapa, Región de Atacama”.
• Hechos relevantes: El recurrente alega que el retraso se debió a la tardanza de la repartición pública en la entrega de monografías de reemplazo e instalación de señales y tachas.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 163 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que Aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas; Artículo 12 de las Bases Administrativas Generales.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la multa aplicada por atraso en la entrega de la obra es procedente, considerando el alegato del contratista sobre la tardanza de la Dirección de Vialidad en la entrega de información necesaria para la ejecución ...