Contraloría - Dictamen N° 25420 2012

Dictamen 25420 de 2012. Se rechaza reclamación sobre declaración de abandono de proyecto bonificado por la Comisión Nacional de Riego (CNR). La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el proyecto no se finalizó dentro del plazo legal ni se solicitó prórroga.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: María Pilar Rodríguez Durán (sucesión de don Juan Francisco Rodríguez)
• Materia: Declaración de abandono de proyecto bonificado por la Comisión Nacional de Riego.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de doña María Pilar Rodríguez Durán respecto de lo obrado por la Dirección de Obras Hidráulicas al declarar el abandono del proyecto que individualiza, el cual obtuvo un certificado de bonificación al riego y drenaje.
• Hechos relevantes: El proyecto no se finalizó dentro del plazo de 365 días de emitido el certificado de bonificación, ni se solicitó la prórroga de ese plazo.

III. MARCO NORMATIVO

• Ley 18.450: Artículo 1° (bonificación del costo de estudios, construcción y rehabilitación de obras de riego o drenaje).
• Decreto 397/96, Ministerio de Agricultura: Artículo 16 (emisión del "Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje"), Artículo 18 (plazo máximo de 365 días para la construcción de las obras; declaración de abandono del proyecto si las obras no se concluyen en plazo), Artículo 23, inciso sexto (posibilidad de recibir obras que no puedan probarse a plena capacidad por razones de fuerza mayor).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la declaración de abandon...