Contraloría - Dictamen N° 28373 2012

Dictamen 28373 de 2012. Se rechaza reclamo por tardanza en proyecto habitacional "Nueva Luz" por falta de antecedentes imputables al SERVIU. Se instruye al SERVIU regularizar pagos a empresa constructora, independientemente de la boleta de garantía.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Comité de Vivienda Nueva Luz
• Materia: Reclamo por tardanza en la construcción de proyecto habitacional por retraso del SERVIU en aprobación de proyecto de pavimentación y aguas lluvias.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por la tardanza en la construcción del proyecto habitacional del Comité de Vivienda Nueva Luz, ubicado en Calera de Tango, ejecutado bajo el Programa Fondo Solidario de Vivienda, regulado por el decreto 174/2005 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debido al retraso del SERVIU Metropolitano en la aprobación del proyecto de pavimentación y aguas lluvias presentado por la EGIS Atricks Consultores Limitada.
• Luis Neira González, en representación de Construcciones Lanco Limitada, alega falta de pago por parte del SERVIU por obras ejecutadas.
• El SERVIU justifica el retraso en la aprobación del proyecto de pavimentación y aguas lluvias debido a que la EGIS no lo presentó oportunamente y tuvo que ser reingresado en dos oportunidades. El no pago de las obras se debe a la no renovación de la boleta bancaria de garantía por el fiel cumplimiento del contrato y a deudas laborales y previsionales de la empresa constructora.
• La SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo iniciará un procedimiento admin...