Contraloría - Dictamen N° 30090 2012

Dictamen 30090 de 2012. Dirección de Logística de Carabineros consulta sobre devolución de multa a Constructora Sur Austral por retraso en obra. CGR indica que no procede considerar tiempo de recepción administrativa de obras para el cálculo de multas, aplicando criterio del dictamen 24.532/2007.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Logística de Carabineros de Chile
• Materia: Cálculo de multas por retraso en la ejecución de la obra “Reposición de la Tenencia de Carabineros Chacao en base a sistema constructivo paneles estructurales SIP prefabricados”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud sobre la procedencia de la devolución de parte del valor de la multa aplicada a la empresa Constructora Sur Austral Limitada por atrasos en la ejecución de la obra, correspondiente al plazo empleado por la Dirección de Logística en el procedimiento administrativo de recepción de obras.
• Documentación asociada: Resolución exenta N° 1.230, de 2009, de la Dirección de Logística de Carabineros.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Reglamento de Ejecución de Obras de Carácter Policial de Carabineros de Chile, aprobado por decreto N° 294, de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros, artículo 129.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede considerar el tiempo empleado en el procedimiento administrativo de recepción de obras para el cálculo de multas por retraso en la ejecución de la obra.
• Argumentación CGR: No resulta jurídicamente procedente que se considere el tiempo que ...