Contraloría - Dictamen N° 48922 2012

Dictamen 48922 de 2012. José Moreno Benavente reclama multas por atraso en contrato de obras. CGR se abstiene de pronunciarse por recurso de revisión pendiente (art. 60 Ley 19.880), aplicando criterio del dictamen 11353/2012.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: José Moreno Benavente (Constructora Nogal Limitada)
• Materia: Improcedencia de pronunciamiento sobre multas por atraso en contrato de obras debido a recurso de revisión pendiente.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamación contra el oficio N° 300, de 2012, del Departamento de Cuarteles de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, que impuso multa por atraso en la entrega de obras del contrato “Reposición del Retén de Carabineros Angostura”, y contra la resolución exenta N° 193, de 2012, que rechazó el recurso de reposición.
• Hechos relevantes: El peticionario dedujo un recurso de revisión ante la entidad recurrida.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 19.880, artículo 60.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: ¿Procede emitir un pronunciamiento sobre las multas por atraso cobradas en un contrato de obras, existiendo un recurso de revisión pendiente sobre la misma materia?
• Argumentación CGR: Resulta improcedente emitir un pronunciamiento al respecto mientras el recurso de revisión se encuentre pendiente.
• Jurisprudencia administrativa: Aplica criterio contenido en el oficio N° 11.353, de 2012.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se abstiene de emitir un pronuncia...