Contraloría - Dictamen N° 49424 2012

Dictamen 49424/2012. Don Patricio Navarrete Suárez, reclama por multa por atraso en la entrega de obras y exigencia de aumentar garantía de fiel cumplimiento. CGR indica que la sanción se fundamenta en atraso en el término de los trabajos y ordena a la Administración esclarecer discrepancias sobre la pertinencia de complementar garantías.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Patricio Navarrete Suárez, en representación de Navarrete y Díaz Cumsille Ingenieros Civiles S.A.
• Materia: Aplicación de multa por atraso en la entrega de obra y exigencia de garantía de fiel cumplimiento.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por la aplicación de una multa por atraso en la entrega de las obras del contrato “Reposición Ruta C-17, sector Inca de Oro-Diego de Almagro, Tramo KM. 60,000-Km 123,592, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama”, adjudicado a la empresa mediante resolución N° 285, de 2008, de la Dirección de Vialidad. Cuestiona también la exigencia de aumentar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.
• Hechos relevantes: El recurrente señala que la demora se debió a la tardanza en aprobar la metodología de reparación y que el requerimiento de la caución es extemporáneo.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 163 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la multa por atraso y la exigencia de aumentar la garantía de fiel cumplimiento.
• Argumentación CGR: El atraso que motiva la s...