Contraloría - Dictamen N° 52665 2012

Dictamen 52665 de 2012, Universidad de Chile. Objeta pago de $19.726.662 por aumento de gastos generales en obra "Centro Tecnológico para la Minería". Las bases de contratación no contemplan dicho desembolso, ni se justifican los gastos según el anexo C.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Rector de la Universidad de Chile
• Materia: Improbación de pago por aumento de gastos generales debido a paralización de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 381 de 2012 de la Universidad de Chile, que aprueba el pago de $19.726.662 por aumento de gastos generales debido a la paralización de la obra “Centro Tecnológico para la Minería”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de $19.726.662 por concepto de aumento de gastos generales derivado de la paralización de la obra “Centro Tecnológico para la Minería”.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución debido a que las bases de contratación no contemplan disposiciones que permitan el desembolso. El numeral 7.08 de las bases previene que, ante circunstancias especiales, la Universidad puede modificar el programa de trabajo, pero sin derecho a indemnización para el contratista. Además, no se justifica el detalle consignado en el Anexo C ni se adjuntan antecedentes que acrediten el detrimento económico para la firma contratista.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso a la resolución N° 381 d...