Contraloría - Dictamen N° 55944 2012

Dictamen 55944 de 2012. SERVIU Metropolitano. Pago de mayores gastos generales, denegatoria de aumentos de plazo y término anticipado de contrato de construcción. Aplica art. 92 y 90 del DTO 236/2002 VIVIE. Procede pago de mayores gastos generales por entrega de planos incorrectos y se ordena resolver discrepancia en avance de obra.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don José Luis Pierotic Crespo (contratista)
• Materia: Pago de mayores gastos generales, denegatoria de aumentos de plazo y término anticipado del contrato de construcción “Construcción Centro de Larga Estadía para el Adulto Mayor, Comuna de Colina”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El contratista reclama el pago de mayores gastos generales y utilidades por aumento de plazo, así como otros perjuicios derivados de la ejecución del contrato.
• Hechos relevantes:
  • El contrato fue aprobado mediante la resolución exenta N° 8.881, de 2010, del SERVIU Metropolitano, vía trato directo.
  • Se otorgó un aumento de plazo de 24 días por problemas con la definición de la línea oficial.
  • El contratista reclama aumentos de plazo adicionales por demora en aprobación del trazado y sobre excavación.
  • Se alegan diferencias entre planos entregados para el estudio y la ejecución de la obra.
  • Se reclama retraso en la tramitación del proyecto de alcantarillado.
  • Se discute el porcentaje de avance de la obra.
  • Se solicita la cancelación del estado de pago N° 4.
  • Se cuestiona el término anticipado del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• dto 236/2002 VIVIE: Artículos 90 y 92, inciso segundo, que regulan e...