Contraloría - Dictamen N° 61001 2012

Dictamen 61001 de 2012. Se rechaza solicitud de reconsideración sobre pago de obras extraordinarias y costos por paralización en contratos con Municipalidades de El Tabo y Papudo. Aplica dictámenes 35189/2010 y 48629/2011 sobre contratos a suma alzada y caso fortuito.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa constructora Ismael Sebastián Durán Olivares
• Materia: Solicitud de reconsideración sobre la improcedencia del pago de obras extraordinarias y costos asociados a la paralización de obras en contratos con las Municipalidades de El Tabo y Papudo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría Regional de Valparaíso desestimó las alegaciones del recurrente respecto al pago de obras extraordinarias en el contrato "Construcción Red Alcantarillado Sector Playas Blancas, El Tabo" y se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre el no pago de costos asociados a la paralización de la obra "Construcción Alcantarillado Calle Riquelme, Papudo".
• Hechos relevantes: En el contrato con la Municipalidad de El Tabo, el recurrente alega mayores excavaciones y rellenos compactados como obra extraordinaria. En el contrato con la Municipalidad de Papudo, la obra se paralizó por la presencia de rocas.
• Documentación asociada: Oficios N°s. 99, 5.117 y 3.152 de 2012 de la Contraloría Regional de Valparaíso; decreto N° 3.031 de 2009 de la Municipalidad de El Tabo; decreto N° 327 de 2009 de la Municipalidad de Papudo; bases administrativas generales aprobadas por decreto N° 2.642 de 2009.

III. MARCO NORMATIVO

• Ley N° 10.336: Art...