Contraloría - Dictamen N° 72130 2012

Dictamen N° 72130 de 2012. Se instruye al SERVIU Metropolitano analizar la incidencia de la demora en la entrega de terrenos expropiados en el contrato "Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Las Industrias", y la procedencia del pago de mayores gastos generales al contratista.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Cosal S.A.
• Materia: Legalidad de la resolución que sancionó aumento de plazo sin derecho a pago de mayores gastos generales por demora en la entrega de terrenos expropiados y atraso en la modificación de servicios.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución N° 812, de 2008, del SERVIU Metropolitano, y oficios Nos 9.648, de 2010, y 5.358, de 2011, que desestiman el pago de mayores gastos generales en el contrato “Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Las Industrias, Tramos 1, 2, 3 y 4 (Sector 2), Comunas de Santiago, San Joaquín y La Granja”.
• Hechos relevantes: La constructora alega tener derecho al pago de mayores gastos generales debido a la demora en la entrega de terrenos expropiados, lo que retrasó las modificaciones de servicios de agua potable y electricidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Dto 236/2002 VIVIE, artículos 47 inciso 4, 90 y 92 inciso 2.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de mayores gastos generales a la constructora debido a la demora en la entrega de terrenos expropiados y su impacto en las modificaciones de servicios.
• Argumentación CGR: CGR indica q...