Contraloría - Dictamen N° 72787 2012

Dictamen N° 72.787 de 2012. Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Se pronuncia sobre el pago de obras extraordinarias y mayores gastos generales en contrato de construcción del Hospital Intercultural Hanga Roa. Aplica criterio sobre discrepancias en bases de licitación y pago de obras extraordinarias.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Consorcio CVV-Ingetal S.A.
• Materia: Pago de obras extraordinarias y mayores gastos generales en contrato de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por falta de pago de obras extraordinarias y mayores gastos generales en el contrato a suma alzada "Construcción Nuevo Hospital Intercultural Hanga Roa de Isla de Pascua-2do. Llamado", adjudicado por resolución N° 5.881 de 2009 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
• Hechos relevantes: El Consorcio reclama el pago de:
  • Instalación de marcos de raulí en puertas interiores.
  • Mayor espesor de sobrelosa de hormigón liviano.
  • Instalación de una malla acma.
  • Costaneras de refuerzo de aluminio para cubierta de cristal.
  • Desarrollo del proyecto para su instalación.
  • Mayores gastos generales por ampliación de plazo.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas generales (resolución N° 3.714 de 2009 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente), punto II y punto V, N° 5.7.
• Bases administrativas especiales (resolución N° 3.714), letra a) del N° 14 y N° 19 y N° 20 del pliego especial.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de obras extraordinarias y mayores gastos generales...