Contraloría - Dictamen N° 73810 2012

Dictamen N° 73.810, 27-XI-2012. Se rechaza reclamo de Equipos y Construcciones S.A. por cobro de costos de paralización de recursos, mayores costos, aumentos y obras extraordinarias en contrato de construcción de terminales portuarios. Los precios ofertados cubren la ejecución de las obras y no se acreditó orden de paralización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Equipos y Construcciones S.A.
• Materia: Cobro de costos por paralización de recursos y solicitud de pago de mayores costos, aumentos de obras y obras extraordinarias.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por el pago de costos producidos por la paralización de recursos (equipos, maquinaria y mano de obra), gastos por la aceleración de los trabajos y sumas adeudadas por aumentos de obras y obras extraordinarias en la obra "Construcción Terminales Portuarios en Machil, Isla Puluqui, y La Capilla, Isla Chidguapi, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos".
• Hechos relevantes: El contrato a suma alzada con partidas a precios unitarios fue adjudicado a la empresa mediante la resolución N° 18, de 2008, de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Lagos. Debido a la imposibilidad de cumplir con un requerimiento de las Especificaciones Técnicas Especiales, el frente de la obra sufrió alteraciones materializadas mediante las modificaciones al contrato aprobadas por las resoluciones exentas N° 164 y 331, ambas de 2009, de la Dirección de Obras Portuarias.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas aprobadas por la resolución N° 18, de 2008, de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Lagos, punto 2.16, ...