Contraloría - Dictamen N° 77226 2012

Dictamen 77226 de 2012. La CGR rechaza el pago adicional por obras de sello, base de pavimento y relleno en contrato de construcción de colector de aguas lluvias, al estar contempladas en el proyecto original. Admite indemnización por limitación horaria impuesta sin justificación, pero rechaza pago por gastos de financiamiento, salvo intereses según Dto. 75/2004.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Arauco S.A.
• Materia: Procedencia de pagos adicionales en contrato de construcción de colector de aguas lluvias.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por el no pago de obras adicionales (sello de subrasante, malla acma, rellenos) y solicitud de indemnización por limitaciones horarias y gastos de financiamiento en el contrato "Construcción Colector Aguas Lluvias Phillipi, Barrios Bajos de Valdivia, Región de Los Lagos".
• Hechos relevantes: La empresa Arauco S.A. alega que ciertos trabajos no estaban contemplados en el contrato original y que sufrió perjuicios por restricciones horarias impuestas por la inspección fiscal y retrasos en los estados de pago.
• Documentación asociada: Resolución N° 38, de 2007, de la Dirección de Obras Hidráulicas; Acta de reunión de obras N° 32, de 2008; Libro de obras N° 2.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Bases Administrativas para Contratos de Construcción de Obras Públicas (punto 2.16 y 2.17); Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Anexo N° 1 (Términos de Referencia); decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículo 156.

IV. ...