Contraloría - Dictamen N° 1228 2013

Dictamen 1228 de 2013. Se rechaza reclamo de Construcciones A. Collilef e Hijos Limitada contra Policía de Investigaciones por multa aplicada por atraso en contrato de reposición de brigada, al no existir reparos según los términos del pacto y constatarse demora en la ejecución de partidas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Construcciones A. Collilef e Hijos Limitada
• Materia: Procedencia de aplicación de multas en contrato de reposición.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por multa aplicada por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a la empresa Construcciones A. Collilef e Hijos Limitada por atraso en la entrega de obras en el marco del contrato “Reposición Brigada de Reacción Táctica Metropolitana”, adjudicado mediante la resolución exenta N° 74, de 2011, de ese servicio.
• Hechos relevantes: La empresa alega que la multa se originó por modificaciones de obra requeridas por la PDI y que no se le pagó un adelanto solicitado. Señala que, de existir un atraso mayor a 10 días, debió terminarse anticipadamente el contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Cláusula décima del contrato, que establece una multa del 0,5% del valor total del contrato por cada día de atraso.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la aplicación de la multa por atraso y la falta de pago de un adelanto.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) señala que el plazo original del contrato fue de 20 días, prorrogado por 7 días sin acto administrativo. Los trabajos debían ser terminados en ...