Contraloría - Dictamen N° 9443 2013

Dictamen 9443 de 2013 rechaza resolución de la Dirección de Vialidad, Región de Aysén, sobre liquidación final del contrato "Mejoramiento Ruta 7", por improcedencia del término anticipado y cobro de multas, requiriendo regularización de ampliación de plazo e improcedencia de mayores costos imputados a la empresa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director de Vialidad de la Región de Aysén.
• Materia: Observaciones a la resolución que aprueba la liquidación final y declara el término anticipado del contrato "Mejoramiento Ruta 7 Etapa III (Obras Básicas), Sector: Puente Cisnes - Puente Río Grande".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Remisión a trámite de la resolución que aprueba la liquidación final del contrato y declara su término anticipado, luego de observaciones previas de la Contraloría Regional.
• Hechos relevantes: La liquidación del contrato había sido previamente sancionada por la resolución N° 15, de 2009, de la Dirección de Vialidad, Región de Aysén, la cual fue devuelta sin tramitar por la respectiva Contraloría Regional mediante el oficio N° 3.285, de ese año. Posteriormente, la resolución N° 7, de 2010, también fue representada por el oficio N° 2.287, de ese año.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Dto 15/92 Moopp art/96, dto 15/92 Moopp art/143 lt/d, dto 15/92 Moopp art/144, dto 15/92 Moopp art/157.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del término anticipado del contrato y la validez de la liquidación final presentada.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observa que el considerando decimo...