Contraloría - Dictamen N° 21499 2013

Dictamen N° 21.499 de 2013. Se pronuncia sobre la legalidad del término anticipado del contrato "Mejoramiento de Plazas Residenciales, comuna de La Granja" por parte de la Municipalidad de La Granja, debido a retraso en la ejecución de las obras. Se verifica que el actuar municipal se ajustó a las bases administrativas y normativa vigente.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Carlos Villalba Carmona, en representación de la empresa CVC S.A.
• Materia: Legalidad del término anticipado de contrato por la Municipalidad de La Granja.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad del decreto N° 1.620, de 2012, de la Municipalidad de La Granja, que resolvió terminar anticipadamente el contrato "Mejoramiento de Plazas Residenciales, comuna de La Granja".
• Hechos relevantes: La empresa CVC S.A. alega que el retraso en la ejecución de las obras se debió a causas ajenas a su voluntad, mientras que el municipio argumenta que el retraso es imputable al contratista.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículo 98.
• Leyes: Ley N° 18.695, artículo 8°, inciso segundo y artículo 51; Ley N° 19.886, artículos 3° letra e), 66 inciso primero, 10 inciso tercero, 13 letras b) y e); Ley N° 10.336, artículos 1°, 9°, 16 y 21 A; Ley N° 19.880, artículo 57.
• Reglamentos: Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, artículo 77, N°s. 2 y 6.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el término anticipado del contrato por parte de la Municipalidad de La Granja se ajusta a derecho.
• Argumentación CGR: La CGR señala que, si bien el co...