Contraloría - Dictamen N° 21686 2013

Dictamen N° 21.686 de 2013. La Dirección General de Obras Públicas solicita reconsideración de informe final N°23 de 2011 sobre auditoría a obras concesionadas en autopistas. CGR requiere documentación sobre letrero de obras, reconsidera multas por atraso en proyectos Hospitales La Florida y Maipú, y ratifica inicio de obras sin autorización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Solicitud de reconsideración de informe sobre auditoría a obras concesionadas en autopistas en explotación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del informe final N°23, de 2011, de la Contraloría General, sobre auditoría a obras concesionadas en construcción y seguridad vial en autopistas en explotación.
• Hechos relevantes: Discrepancia respecto a observaciones sobre atraso en instalación de letrero de obras, entrega de proyectos definitivos y memoria de integración, e inicio de obras sin autorización.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases Administrativas: Artículos 2.8.13, 1.9.3 y 1.9 de las bases administrativas del contrato de concesión “Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo”. Artículo 1.9.1 de las bases administrativas del contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”, Hospitales de La Florida y Maipú.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la reconsideración de las observaciones contenidas en el informe final N°23, de 2011, en relación con los contratos de concesión “Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo” y “Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”, Ho...