Contraloría - Dictamen N° 25106 2013

Dictamen 25106 de 2013. Se pronuncia sobre cobro de multa, gastos generales y mantención en contrato de obra pública con SERVIU Metropolitano. Aplica Dto. 236/2002 (art. 103, 104, 128). No se advierten reparos en cobro de multa. SERVIU debe pagar gastos de mantención posteriores a la recepción.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ingeniería Integral Fray Jorge S.A.
• Materia: Procedencia del cobro de multa, pago de gastos generales y costos de mantención en contrato de obra pública con el SERVIU Metropolitano.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento respecto al contrato "Mejoramiento Acceso Oriente y Laguna Parque Quinta Normal", sancionado por resolución N° 395 de 2009 del SERVIU Metropolitano.
• Hechos relevantes: El recurrente alega que el SERVIU aprobó modificaciones de obra mediante resoluciones exentas Nos 2.145 y 7.100, de 2011, posteriores a la fecha de entrega original, sin pagar los rubros reclamados ni otorgar aumento de plazo. La obra se terminó el 18 de marzo de 2011, plazo original era 17 de febrero de 2011.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236 de 2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (artículos 103, 104 y 128).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del cobro de multa por atraso, el pago de gastos generales y los costos de mantención en el contrato de obra pública.
• Argumentación CGR: No se acompañan antecedentes que permitan concluir que el atraso que originó la multa se haya debido a la ejecución de las modificaciones, sin que const...