Contraloría - Dictamen N° 60324 2013

Dictamen 60324 de 2013. Contraloría reconsidera pago de indemnización por mayores gastos generales a Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada, derivado de paralización de obras por ordenanza municipal. Aplica Dto. 75/2004 MOP. Dispone reliquidación del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada
• Materia: Improcedencia del pago de indemnización por mayores gastos generales y otros reclamos vinculados a la ejecución del contrato “Conservación de Muro de Contención Costanera Av. La Marina, Viña del Mar”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentaciones de la empresa contratista Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada, en el marco de la ejecución de la obra “Conservación de Muro de Contención Costanera Av. La Marina, Viña del Mar”, adjudicada mediante la resolución exenta N° 757, de 2011, de la Dirección de Obras Portuarias (DROP).
• Hechos relevantes: Paralización de faenas ordenada debido a que la Municipalidad de Viña del Mar no autorizó la ocupación del bien nacional de uso público necesario para el desarrollo de las labores pactadas.
• Documentación asociada: Oficio N° 216, de 2013, de la Contraloría Regional de Valparaíso; resolución exenta N° 757, de 2011, de la DROP; resolución exenta N° 1.138, de 2011, de la DROP; resolución exenta N° 68, de 2012, de la DROP; oficios Nos 228 y 452, ambos de 2012, de la DROP; oficio Nº 251, de 2013, de la DROP; Anexo 3 de la resolución Nº 126, de 2013, de la DROP; Informe Técnico Nº 9, de 2013, de la Inspección Fis...