Contraloría - Dictamen N° 60410 2013

Dictamen N° 60.410, de 2013, rechaza reclamo de Sicomaq Limitada contra la Dirección de Obras Hidráulicas por mayores gastos en obra fluvial debido a lluvias, señalando que el contrato no contempla pagos adicionales por estas circunstancias y que la decisión de aplicar el art. 111 DFL 850/97 es potestativa de la administración.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sicomaq Limitada.
• Materia: Improcedencia del pago de mayores gastos en maquinaria, materiales, mano de obra, subcontratos y gastos generales por menores rendimientos producto de lluvias, en el marco del convenio “Construcción de Obras Fluviales Estero Nonguén, Etapa 1B, Ciudad de Concepción”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo presentado por Sicomaq Limitada por los mayores gastos incurridos debido a las lluvias invernales durante la ejecución de la obra, alegando demora en la tramitación del acto administrativo que aprobaba el contrato.
• Hechos relevantes: La empresa argumenta que al realizar su oferta estimó que el período de construcción no abarcaría la época de precipitaciones. Se menciona la posibilidad de haber aplicado el artículo 111, inciso cuarto, del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, para el cumplimiento inmediato de la resolución aprobatoria.
• Documentación asociada: Resolución N° 206, de 2010, del Ministerio de Obras Públicas (sanciona el convenio).

III. MARCO NORMATIVO

• DFL 850/97: Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960. Art. 111 inc. 4 (cumplimiento inmediato de resoluciones).
• *Dto. 75/2004 MOOPP...