Contraloría - Dictamen N° 76442 2013

Dictamen N° 76442 de 2013. La Municipalidad de Lo Espejo consulta sobre el cómputo del plazo de ejecución de obras. Se determina que no hay inconveniente jurídico para contabilizar días feriados y festivos, en cumplimiento de los términos ofertados y convenidos en el contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo
• Materia: Cómputo del plazo de ejecución de obras en contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Contrato denominado “Reposición de Luminarias Públicas en Comuna de Lo Espejo”.
• Hechos relevantes: Las bases administrativas (puntos 4.1 y 9.3) indican que los plazos se entenderán en días corridos, sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos. Durante la etapa de consultas, el municipio respondió que los feriados y festivos no se considerarían días corridos. La empresa presentó su oferta en días corridos, incluyendo festivos y domingos. El contrato señala expresamente que el plazo de ejecución es sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si existe impedimento para contabilizar días feriados y festivos en el cómputo del plazo de ejecución de las obras.
• Argumentación CGR: No se observa inconveniente jurídico para que el municipio contabilice los días feriados y festivos, ya que ello cumple con los términos ofertados y convenidos con la empresa contratista en el marco de la licitación.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: No existe inconveniente de orden jurídico para que el mu...