Contraloría - Dictamen N° 77803 2013

Dictamen 77803 de 2013. Informa sobre auditoría técnica a la obra "Construcción Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos" realizada por la Contraloría Regional de Los Ríos, identificando retrasos por obras de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas. Se adjunta informe N°25.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Prosecretario de la Cámara de Diputados, a petición del Diputado Alfonso De Urresti Longton.
• Materia: Informe sobre auditoría técnica de obras en la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de información sobre investigación de presuntas irregularidades en el retraso de las obras de construcción del Centro Teletón en Valdivia, o en su defecto, disponer una indagación administrativa.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional de Los Ríos efectuó una inspección técnica a la obra "Construcción Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos", a cargo de la Dirección de Arquitectura, Región de Los Ríos, del Ministerio de Obras Públicas, entre el 11 de diciembre de 2012 y el 20 de marzo de 2013.
• Documentación asociada: Informe Final N°25, de 26 de agosto de 2013, despachado mediante oficio N° 3.098 al Director Regional (S) del servicio.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Contraloría ha realizado investigaciones sobre las irregularidades en el retraso de las obras del Centro Teletón en Valdivia.
• Argumentación CGR: Se informa que la Contraloría Regional de Los Ríos realizó una inspección técnica ...