Contraloría - Dictamen N° 84805 2013

Dictamen 84805 de 2013. Se pronuncia sobre procedencia de indemnizaciones por paralización de faenas y término anticipado de contrato de obra pública, conforme al artículo 148 del decreto 75/2004 del MOP. Precisa que la indemnización por término anticipado no excluye la de paralización, salvo en caso de liquidación anticipada solicitada por el contratista.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: COPCISA S.A., Agencia en Chile
• Materia: Procedencia de indemnizaciones por paralización de faenas y término anticipado de contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento en el marco del convenio “Construcción de Pasarelas, Grupo 1, Sexta Región, II Etapa”, adjudicado por resolución N° 6, de 2012, de la Dirección de Vialidad, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, sobre la procedencia del pago de indemnizaciones por paralización de faenas y término anticipado del contrato.
• Hechos relevantes: La empresa solicita que se determine si las indemnizaciones son excluyentes entre sí.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 148 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la indemnización por término anticipado del contrato excluye la indemnización por paralización de faenas, ambas reguladas en el artículo 148 del decreto N° 75 de 2004 del MOP.
• Argumentación CGR: El análisis armónico de los incisos del artículo 148 del decreto N° 75 de 2004 del MOP revela que se regulan dos indemnizaciones diversas: una por la paralización de l...