Contraloría - Dictamen N° 2862 2014

Dictamen 2862 de 2014. Se reconsidera parcialmente el Informe de Investigación Especial N° 7 de 2012 de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, relacionado con eventuales irregularidades en contrato de conservación periódica de ruta. Aplica criterio sobre responsabilidad de la administración en errores de licitación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sociedad Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada
• Materia: Reconsideración parcial de informe de investigación especial sobre contrato de conservación periódica de ruta.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del informe de investigación especial N° 7, de 2012, de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, relacionado con eventuales irregularidades en el contrato de "Conservación Periódica Ruta A-210, Sector Desembocadura Río Lluta, DM. 4.635,00 al DM. 5.000, 00, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota".
• Hechos relevantes: El recurrente alega errores en el informe, reiterando denuncias sobre cambio unilateral del proyecto por la Dirección Regional de Vialidad, paralización de obras y necesidad de ampliar el plazo de ejecución. Manifiesta disconformidad con la liquidación del contrato.
• Documentación asociada: Oficio N° 1.891, de 2011, de la Dirección Regional de Vialidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículo 19, N° 22.
• Leyes: Ley N° 19.880, artículo 7; Ley N° 18.575, artículo 3, inciso segundo.
• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (artículos 111, 117, 137, 151 letra d), 152, 166, 174, 184 incisos 2 y 4); Decreto N°...