Contraloría - Dictamen N° 3718 2014

El Dictamen N° 3718 de 2014 instruye al SERVIU Metropolitano dar cumplimiento al Dictamen N° 72.130 de 2012, realizando un análisis pormenorizado sobre la demora en la entrega de terrenos expropiados a Constructora Cosal S.A., informando a la CGR en 10 días.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora Cosal S.A.
• Materia: Cumplimiento del Dictamen N° 72.130, de 2012, por parte del SERVIU Metropolitano, relativo a la demora en la entrega de terrenos expropiados.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de la empresa Constructora Cosal S.A. sobre la demora del SERVIU Metropolitano en la entrega de terrenos expropiados necesarios para la ejecución de un contrato.
• Hechos relevantes: El Dictamen N° 72.130, de 2012, requirió al SERVIU realizar un análisis pormenorizado de las alegaciones de la constructora sobre la demora en la entrega de los terrenos y determinar la incidencia de esa tardanza en la ejecución de los trabajos contratados, así como la procedencia del pago de mayores gastos generales.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el SERVIU Metropolitano ha dado cumplimiento al Dictamen N° 72.130, de 2012, en relación con el análisis de las alegaciones de la empresa Constructora Cosal S.A. sobre la demora en la entrega de terrenos expropiados.
• Argumentación CGR: El SERVIU reiteró los planteamientos contenidos en un informe previo, sin efectuar un nuevo análisis en los términos especificados en el Dictamen N° 72.130, de 2012.

V. PRONUNCIAMIENTO

• ...