Contraloría - Dictamen N° 14489 2014

Dictamen 14489 de 2014. Constructora Crea S.A. reclama improcedencia de multa por atraso en obra y solicita pago adicional por reconstrucción de muro en Municipalidad de Independencia. CGR determina improcedencia de la multa, pero rechaza pago adicional por muro. Ordena regularizar estado de pago pendiente.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Crea S.A.
• Materia: Reclamo por multa en contrato de reposición de multicancha y solicitud de pago por obra adicional.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de Constructora Crea S.A. por multa aplicada por la Municipalidad de Independencia debido a atraso en la subsanación de observaciones en la obra Reposición Multicancha Plaza San Luis, aprobada por decreto N° 881 de 2012. Adicionalmente, solicita pago por reconstrucción de muro derrumbado durante la ejecución, no contemplado en la licitación, y regularización de estado de pago retenido.
• Hechos relevantes: La empresa fue multada por el mayor plazo empleado en subsanar observaciones en el Acta de Recepción Provisoria. La empresa argumenta que el retraso se debió a la humedad del sustrato, ajena a su responsabilidad. Solicita pago por la reconstrucción de un muro que se derrumbó durante la ejecución de la obra.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases generales: Punto IX, N° 9.1, letra a), sobre obligaciones del contratista de ejecutar los trabajos ciñéndose a los planos y especificaciones.
• Bases generales: Punto XII, N° 12.1.3, párrafos primero, segundo y tercero, sobre recepción de obras con reservas y plazos para subsanar defectos.

IV. ANÁLISIS ...