Contraloría - Dictamen N° 9166 2014

Dictamen 9166 de 2014. Se atiende consulta sobre el contrato de construcción de centro de rehabilitación infantil en la Región de los Ríos y el desplazamiento de colectores. Se aplica criterio del dictamen 77739 de 2013 sobre responsabilidades por incorrecta ejecución de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Mario Puentes L., en representación de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado “Teletón”.
• Materia: Situación administrativa de contrato de construcción de centro de rehabilitación infantil y desplazamiento de colectores en la Región de los Ríos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de información sobre el estado administrativo del contrato de construcción del centro de rehabilitación infantil y el desplazamiento de colectores.
• Hechos relevantes:
  • Resolución N° 9, de 2012, de la Dirección de Arquitectura, Región de Los Ríos, autorizó la construcción del centro por $3.892.477.292, con un plazo de 420 días.
  • Informe final N°25, de 26 de agosto de 2013, de la Contraloría Regional de Los Ríos, detectó paralización del módulo D por la presencia de un colector de aguas servidas.
  • Resolución N° 3, de 2011, de la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Los Ríos, aprobó el contrato de desplazamiento de colectores por $777.055.233, con una duración de 180 días.
  • Resolución N°2, de 2013, de la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Los Ríos, aprobó convenio ad-referéndum N° 4, que pone término anticipado al contrato de desplazamiento, la que fue representada por el oficio N° 3.335, de 2013, de la Contralorí...