Contraloría - Dictamen N° 24356 2014

Dictamen N° 24.356 de 2014. La CGR reitera a la Municipalidad de El Bosque el cumplimiento del dictamen N° 5.860 de 2014, sobre regularización de aumento de plazo y aclaración de recepción de obras en contrato de mejoramiento de multicanchas, bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Lorena Vergara Sandoval (en representación de Vidal Vergara Limitada)
• Materia: Cumplimiento del dictamen N° 5.860, de 2014, relativo a multa por atraso en contrato de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra la Municipalidad de El Bosque por aplicación de multa por atraso en obras de mejoramiento de multicanchas.
• Hechos relevantes: La CGR emitió el dictamen N° 5.860/2014, instruyendo regularizar aumento de plazo y aclarar fecha de recepción de obras. La Municipalidad adjuntó un memorándum del Director de Obras justificando el no descuento de los cinco días por no formalizarse la modificación al contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículo 98.
• Leyes: Ley N° 10.336, artículos 1°, 5°, 6° y 9°; Ley N° 18.695, artículo 52.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Municipalidad de El Bosque ha dado cumplimiento al dictamen N° 5.860, de 2014.
• Argumentación CGR: El memorándum del Director de Obras no subsana las observaciones del dictamen N° 5.860/2014, ya que no aporta nuevos antecedentes ni evidencia el cumplimiento de lo instruido. Se reitera la obligatoriedad de los dictámenes de la CGR.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La CGR dete...