Contraloría - Dictamen N° 26077 2014

Dictamen N° 26.077, de 11 de abril de 2014, sobre la procedencia del pago de indemnización por mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en contrato de reparación de viviendas SERVIU Metropolitano, conforme al Dto. 236/2002, artículo 92. Procede el pago si el atraso no es imputable al contratista.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sociedad Construcciones Especializadas Limitada
• Materia: Procedencia de pago de indemnización por mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en contrato de reparación de viviendas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la procedencia del pago de indemnización por mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo concedidos por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU) en el contrato “Reparación de 140 Viviendas correspondientes a la copropiedad 12, blocks 68, 70, 71 y 72”, suscrito por trato directo, a suma alzada.
• Hechos relevantes: Los aumentos de plazo fueron otorgados por resoluciones exentas Nos 275 y 1.659, ambas de 2013, debido al retraso en la desocupación de las viviendas, impidiendo la normal ejecución de las faenas.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, artículos 90 y 92.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la indemnización por mayores gastos generales derivados de los aumentos de plazo concedidos en el contrato...