Contraloría - Dictamen N° 27599 2014

Dictamen N° 27.599 de 2014. Gendarmería de Chile. Se pronuncia sobre la procedencia de multa por atraso en obra. Aplica bases administrativas generales y especiales. Determina procedencia de la multa, pero ordena sumario por falta de libro de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Rodolfo Molina Hermosilla
• Materia: Procedencia de multa por atraso en la entrega de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por multa de 65 días por atraso en la obra “Obra N° 4: Reposición y/o ampliación de Red Húmeda C.D.P. San Miguel (segundo llamado)”, contrato a suma alzada con Gendarmería de Chile.
• Hechos relevantes: El recurrente atribuye el atraso a la tardanza en la definición del gabinete, la demora en la importación del pitón de la manguera y la imposibilidad de realizar la prueba hidrostática. Alega aplicación extemporánea de la multa y falta de libro de obras.
• Documentación asociada: Resolución exenta N° 8.518 de 2011, de Gendarmería de Chile.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Resolución N° 411 de 2005, de Gendarmería de Chile, que Aprueba Bases Administrativas Generales para Contratos de Obras Públicas, artículos 97 y 99.
• Normativa especial: Bases administrativas especiales, aprobadas por resolución exenta N° 7.692 de 2011, de Gendarmería de Chile, artículo 29.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la multa aplicada por atraso en la entrega de la obra, considerando las justificaciones del contratista y los plazos establecidos...