Contraloría - Dictamen N° 28166 2014

Dictamen N° 28.166 de 2014. Se rechaza la solicitud de reconsideración del Dictamen N° 14.489 de 2014, presentado por la Municipalidad de Independencia, manteniendo el criterio de improcedencia de multa a Constructora Crea S.A. por atraso en obra, al no acreditarse responsabilidad de la empresa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Alcalde de la Municipalidad de Independencia
• Materia: Solicitud de reconsideración sobre la improcedencia de multa por atraso en la entrega de la obra "Mejoramiento Multicancha Plaza San Luis".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El municipio solicita reconsideración del Dictamen N° 14.489, de 2014, que se pronunció sobre una presentación de Constructora Crea S.A. respecto a la aplicación de multa por atraso.
• Hechos relevantes: El dictamen original señaló que no se encontraba suficientemente acreditado que la causa del problema en la obra fuera imputable a la contratista. El municipio alega errores de la constructora en la imprimación de la carpeta de hormigón.
• Documentación asociada: Se adjunta memorándum del Director de Obras de la Municipalidad de Independencia, refiriéndose al oficio N° 37, de 2013, del mismo origen.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede reconsiderar el Dictamen N° 14.489, de 2014, respecto a la justificación de la multa aplicada a Constructora Crea S.A.
• Argumentación CGR: Se indica que el servicio recurrente no aporta nuevos elementos de juicio o documentos que no hayan sido ponderados al emitirse el dictamen original, incluyendo el oficio N° 37, ...