Contraloría - Dictamen N° 30016 2014

Dictamen N° 30016 de 2014. Se pronuncia sobre solicitud de pago de saldo de indemnización a Besalco S.A. por atraso en entrega de terrenos en contrato de mejoramiento vial. Aplica criterio del dictamen 61534/2008 sobre inclusión de mayor combustible en cálculo indemnizatorio. Se acoge reclamación por error en cálculo, ordenando nuevo cálculo y pago.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Besalco S.A.
• Materia: Solicitud de pago de saldo de indemnización por atraso en entrega de terrenos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pago de saldo de indemnización otorgada por atraso en la entrega de terrenos en el contrato "Mejoramiento Ruta S-790, Código 69D-790, sector Nueva Toltén – Límite Regional (Queule), Tramo Km. 71,46676 al Km. 87,50000, Provincia de Cautín IX Región", adjudicado mediante la resolución N° 115, de 2002, de la Dirección de Vialidad, Región de La Araucanía.
• Hechos relevantes: La empresa Besalco S.A. reclama un error en el cálculo de la cantidad pagada por concepto de mayor utilización de maquinaria derivada de la demora en la entrega de terrenos.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 131 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago del saldo de indemnización solicitado por Besalco S.A. debido a un presunto error en el cálculo de la indemnización previamente otorgada.
• Argumentación CGR: Se consideró que para arribar al monto determinado mediante la resolución N° 206, se consideró la diferencia ent...