Contraloría - Dictamen N° 30808 2014

Dictamen N° 30.808, de 2014, instruye al Director del SERVIU Metropolitano aplicar multas por atrasos en el contrato "Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 19, Agrupación N° 4", según resolución N° 348 de 2010 y Bases Administrativas Especiales Tipo (resolución N° 283 de 2009).

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del SERVIU Metropolitano
• Materia: Observaciones a la resolución N° 80, de 2014, del SERVIU Metropolitano, sobre liquidación de contrato de pavimentos participativos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de la liquidación del contrato “Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 19, Agrupación N° 4”, comunas de Melipilla, Peñalolén, María Pinto, Alhué y Lo Barnechea.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la aprobación de la liquidación del contrato, considerando los avances de obra y la aplicación de multas.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que los avances de obra fueron inferiores a los mínimos exigibles según la programación financiera, y no consta la aplicación de multas correspondientes.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución N° 80, de 2014, del SERVIU Metropolitano.
• Criterios establecidos: Se deben aplicar las multas correspondientes por los atrasos en los avances de obra.

VI. EFECTOS Y APLICACIÓN

• Organismos afectados: SERVIU Metropolitano.
• Obligaciones derivadas: Aplicación de las multas establecidas en el punto 3, letra b), de la resolución Nº 348, de ...