Contraloría - Dictamen N° 57635 2014

Dictamen N° 57.635, de 29 de julio de 2014. CGR cursa con alcance la resolución N° 12/2014 de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, sobre aceptación de oferta para obra. Se precisa aplicación de multa diaria por atraso según art. 28 del decreto N° 108/2009 del MOOPP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana
• Materia: Cursa con alcance resolución sobre aceptación de oferta para ejecución de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 12, de 2014, de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que aprueba los antecedentes y acepta la oferta por sistema de pago contra recepción de la empresa que indica, para la ejecución de la obra “Reposición de la Subcomisaría de Peñaflor como Implementación de PCSC”.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba las Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecución de Obras por Sistema de Pago Contra Recepción.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Aplicación de multa por atraso en el término de las etapas pactadas en la ejecución de la obra.
• Argumentación CGR: El artículo 28 de las Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecución de Obras por Sistema de Pago Contra Recepción, aprobadas por el decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, establece la aplicación de una multa diaria por el atraso en el término de alguna de las etapas pactadas, incluso la última.

V. PRONUNCIAMIENTO

• *Deci...